Il termine di sei mesi previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'emissione del certificato di collaudo ha carattere perentorio; la sua violazione da parte dell'Amministrazione configura un inadempimento che rende esigibile il credito dell'appaltatore per la rata di saldo e obbliga la Stazione Appaltante al risarcimento dei danni quantificati nei costi di rinnovo delle garanzie fidejussorie.

Le riserve iscritte dall'appaltatore successivamente alla data di ultimazione dei lavori sono tardive e inammissibili, dovendo le stesse essere apposte contestualmente all'insorgenza del pregiudizio nei documenti contabili.

"Dalle predette disposizioni pattuite dalle parti [...] si desume l’inadempimento del [...] tenuto conto che lo stesso ha disatteso il termine perentorio entro cui doveva essere rilasciato il certificato di collaudo, con ciò ostacolando il pagamento della rata di saldo".

Testo integrale